Дополнительные работы становятся договорными только после их согласования

Белявский З.

Судом был рассмотрен иск о взыскании с ответчика 1 850 000 000 рублей основного долга за выполненные работы, пени за основные работы, пени за дополнительные работы, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в судебном заседании требования в части долга признал в полном объеме, в части пени и процентов за пользование чужими денежными средствами оспорил расчет, указывая, что пеня и проценты на стоимость дополнительных работ должны исчисляться с момента включения данных работ в договорной объем, поскольку в договоре была согласована твердая, неизменная контрактная цена и согласован объем работ без учета дополнительных работ.

Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.

Претензионный порядок урегулирования спора сторонами был соблюден.

Между сторонами был заключен договор строительного субподряда, согласно условиям которого ответчик обязался выполнить комплекс работ по разделам ТМ, ОВ, АОВ, АТМ и ВК на объекте «Строительство комплекса придорожного сервиса с автозаправочной» согласно ПСД, прилагаемой к договору. В п. 2 договора стороны согласовали твердую контрактную стоимость за весь объем работ в размере 2 000 000 000 рублей.

Работы были выполнены и приняты ответчиком 27.02.2015 в полном объеме на сумму 2 000 000 000 рублей. Кроме того, по актам на дополнительные работы и справкам за февраль и август 2015 года истцом были выполнены, а ответчиком приняты 01.04.2015 и 14.09.2015 соответственно дополнительные работы, не включенные на момент их выполнения в договорной объем, на общую сумму 150 000 000 рублей.

В условиях договора стороны установили, что изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

На момент выполнения указанных дополнительных работ между сторонами отсутствовало дополнительное соглашение о выполнении данных работ в рамках спорного договора. Дополнительное соглашение к договору, а также протокол согласования новой договорной цены, включающий оплату ранее выполненных дополнительных работ на общую сумму 150 000 000 рублей, были подписаны сторонами 01.12.2015 (доказательства более раннего подписания не представлены). Акты на дополнительные работы были подписаны сторонами, заказчиком и проектировщиком, однако даты своего подписания не содержали, доказательств, позволяющих достоверно установить дату согласования необходимости выполнения дополнительных работ, датированную ранее 01.12.2015, стороны не представили.

В соответствии с условиями спорного договора расчеты за выполненные работы должны были осуществляться в течение 21 календарного дня с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах.

Общая сумма выполненных работ составила 2 150 000 000 рублей, из которых оплачено ответчиком было 300 000 000 рублей. Неоплаченными остались основные и дополнительные работы в общей сумме на 1 850 000 000 рублей.

В условиях договора стороны согласовали пеню в размере 0,1% неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.